Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die Lieferung erfolgt ausschließlich zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB):
§1 Geltungsbereich
Diese AGB gelten für sämtliche Bau-, Ausbau-, Sanierungs-, Trockenbau-, WDVS-, Maler- und Innenausbauleistungen gegenüber Privat- und Gewerbekunden. Abweichende Bedingungen gelten nur nach schriftlicher Zustimmung.
§2 Angebote und Vertragsabschluss
Angebote sind freibleibend. Verträge kommen durch Annahme, Auftragsbestätigung oder Beginn der Arbeiten zustande. Änderungen bedürfen der Schriftform.
§3 Leistungsumfang
Maßgeblich ist ausschließlich das Angebot einschließlich Nachträgen. Nicht aufgeführte Leistungen gelten als Zusatzleistungen.
§4 Preise und Vergütung
Abgerechnet wird nach tatsächlichem Aufmaß. Preisänderungen aufgrund erheblicher Materialoder Lohnkostensteigerungen bleiben vorbehalten.
§5 Aufmaß und Mengenänderungen
Mengenangaben dienen der Kalkulation. Mehr- und Minderleistungen werden entsprechend angepasst.
§6 Nachträge
Zusätzliche Leistungen, verdeckte Mängel und notwendige Zusatzarbeiten werden gesondert vergütet.
§7 Zahlungsbedingungen
Rechnungen sind innerhalb von 7 Tagen fällig. Abschlagszahlungen können nach Baufortschritt verlangt werden. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung das Eigentum der Firma B&D Innenausbau, Besnik Neziri.
§8 Baustellenorganisation
Der Auftraggeber stellt Strom, Wasser, Zugang und notwendige Flächen kostenlos zur Verfügung.
§9 Ausführungsfristen
Witterung, Lieferengpässe, höhere Gewalt und Behinderungen durch Dritte verlängern vereinbarte Fristen angemessen.
§10 Abnahme
Nach Fertigstellung erfolgt die Abnahme. Die Nutzung der Leistung gilt als Abnahme, soweit rechtlich zulässig.
§11 Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen. Mängel sind unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
§12 Trockenbau
Für Trockenbauarbeiten gelten die anerkannten Regeln der Technik. Ohne besondere Vereinbarung gilt Qualitätsstufe Q2.
§13 WDVS
Farb- und Strukturabweichungen innerhalb der Herstellertoleranzen stellen keinen Mangel dar.
§14 Malerarbeiten
Lichtverhältnisse, Untergründe und Materialchargen können Farbwirkungen beeinflussen.
§15 Innenausbau
Holz- und Naturprodukte können natürliche Unterschiede in Farbe, Maserung und Struktur aufweisen.
§16 Haftung
Die Haftung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen und ist im zulässigen Umfang beschränkt.
§17 Eigentumsvorbehalt
Gelieferte Materialien bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von B&D Innenausbau.
§18 Datenschutz und Bildrechte
Projektfotos dürfen für Referenzzwecke genutzt werden, sofern kein schriftlicher Widerspruch erfolgt.
§19 VOB/B
Bei gewerblichen Bauvorhaben kann die VOB/B ausdrücklich vereinbart werden.
§20 Schlussbestimmungen
Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist, soweit zulässig, Darmstadt. Es gilt deutsches Recht.
Besnik Neziri · Am Rinkenbühl 54 · 64807 Dieburg